Заказывая изготовление мягкой мебели на заказ по индивидуальному проекту, предварительно составляется проект и смета изделия. Если стоимость изготовления дивана устраивает заказчика, подписывается договор в котором указываются все пожелания заказчика(конфигурация, размер, материал оббивки, наполнение, фурнитура, цвет.). В приложении как правило присутствует визуализация дивана(кресла, кровати, дивана) Так же в договоре прописываются стоимость заказа, внесенная предоплата(50%), сроки поставки мягкой мебели. В стоимость заказа входит доставка, подъем и сборка изделия. Образец договора Визуализация дивана.

1. Сборка Мебели Икеа
2. Сколько Стоит Сборка Мебели

А что является предметом договора (о чем конкретно договариваются между. Договор по оказанию услуг погрузочно-разгрузочных работ, сборке и разборке мебели. Изготавливаемая по настоящему Договору мебель определяется договорной ценой. Общая стоимость мебели составляет _рублей. Заказчик в момент подписания договора осуществляет авансовый платеж в размере _рублей (не менее 70% от общей стоимости мебели). Доставка включает в себя подъём на этаж, независимо от наличия грузового лифта, занос в помещение, сборку, монтаж, демонстрацию работы механизмов, осмотр, оформление Акта сдачи-приёмки. Заказчик обязан произвести оплату как указанно в разделе 3.

ДОГОВОР ПОДРЯДА на сборку офисной мебели № 76 г. Яндекс т к ля минор. Москва Общество с ограниченной ответственностью 'Бета', именуем ое в дальнейшем ' Заказчик ', в лице генерального директора Петрова Александра Ивановича, действующ его на основании устава, с одной стороны, и Михалков Сергей Сергеевич, именуем ый в дальнейшем 'Подрядчик', с другой стороны, совместно именуемые 'Стороны', заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Подрядчик обязуется выполнить из материалов и с помощью оборудования Заказчика работы по с борке офисной мебели в помещении, расположенном по адресу: г. Большая Академическая, д. 3, в соответствии с условиями настоящего Договора, техническим заданием Заказчика, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить Подрядчику вознаграждение за выполненные работы.

Перечень мебели, которая подлежит сборке Подрядчиком, приведен приложение № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. СТОИМОСТЬ РАБОТ 2.1. Стоимость работ Подрядчика по настоящему Договору составляет 320 000 (Триста двадцать тысяч) рублей без НДС. Сумма, указанная в п. 2.1 настоящего Договора, оплачивается Заказчиком в течение 2 (двух) дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ и получения счета от Подрядчика. Оплата Заказчиком Подрядчику суммы, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика.

В случае необходимости выполнения дополнительных работ, стоимость которых не входит в стоимость работ, указанных в п. 2.1 настоящего Договора, Подрядчик вправе увеличить стоимость работ, согласовав ее с Заказчиком.

В этом случае Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору. Инструкция по охране труда для фельдшера здравпункта. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 3.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами следующим образом: – начальный срок: 13 марта 2015 года; – конечный срок: 27 марта 2015 года. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору, согласованными обеими Сторонами. ПРАВА И ОБЯЗА ННОСТИ СТОРОН 4.1. Подрядчик обязан: 4.1. Выполнить работы с надлежащим качеством в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

Безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ по настоящему Договору и в период гарантийной эксплуатации результатов работ. Своевременно предупредить Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении: – возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о выполнении работ; – иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ; – иных обстоятельств, которые могут повлечь изменение сроков или стоимости работ. Уведом и ть Заказчика о готовности результата работ к приемке не позднее 1 (одного) дня с момента завершения работ. Не позднее 2 (двух) дней с момента завершения работ представлять Заказчику акт сдачи-приемки работ. Соблюдать требования, содержащиеся в задании Заказчика, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.

Подрядчик вправе: 4.2.1. Самостоятельно определять способы и методы выполнения работ. Требовать полной и своевременной приемки и оплаты работ Заказчиком. Увеличить стоимость работ по настоящему Договору в случае изменения условий настоящего Договора. Не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует выполнению настоящего Договора Исполнителем, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ. Заказчик обязан: 4.3.1. Обеспечить Подрядчика необходимыми материалами и оборудованием для выполнения работ по настоящему Договору. Заказчик обязан поставить материалы и оборудование в течение 2 (двух) дней после заключения настоящего Договора.

Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Произвести своевременную оплату работ, предусмотренных настоящим Договором, в порядке и в сроки, предусмотренные разд. 2 настоящего Договора. Принять результат выполненных работ в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ по сортировке и упаковке товара вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика.

Заказчик вправе: 4.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой П одрядчико м, не вмешиваясь в его деятельность. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от Подрядчика настоящего Договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от выполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, уплаченной за выполненную работу. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Д оговора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: – безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; – соразмерного уменьшения установленной за работу цены; – возмещения своих расходов на устранение недостатков. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором. Запрашивать у Подр я дчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 5.1. Подрядчик по завершении выполнения работ в сроки, установленные п.

Настоящего Договора, устно уведомляет Заказчика о завершении работ, а также представляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ и иную необходимую документацию. Заказчик приступает к приемке выполненных работ в срок не позднее 2 (двух) дней с момента получения устного сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче. Заказчик в течение 3 (трех) дней (в случае отсутствия замечаний) обязан отправить Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки. Если Подрядчик не представит результат работ в соответствии с условиями настоящего Договора, то он обязан возместить реальный ущерб, причиненный Заказчику.

В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ, установленного п. 3.1 настоящего Договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,01 процента от стоимости работ за каждый день просрочки. Заказчик вправе удержать сумму пеней, указанн ую в п. 6.3 настоящего Договора, из суммы вознаграждения, подлежащего уплате Подрядчику по условиям настоящего Договора. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет предоставившая их Сторона. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА) 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 8.2.1. По письменному соглашению Сторон. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором.

Сборка Мебели Икеа

В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего отраж ения в тексте настоящего Договора, должны разрешаться путем переговоров. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном действующим законодательством. Титульный лист для воспитателя. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 10.

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 'Бета' Юридический адрес: 127083, г. 56 ИНН/КПП / 775001001 Р/с в АКБ 'Траст' К/с БИК 044525957 Т ел.: 8 (495) 123 45 67 Факс: 8 (495) 123 45 67 e - mail: beta@mail.ru Подрядчик: Михалков Сергей Сергеевич Паспорт: серия 46 10 № 102525 выдан Отделением по району Тропарево-Никулино ОУФМС России по г.

Сколько Стоит Сборка Мебели

Москве Адрес: 119602, г. Академика Анохина, д. 115 Подписи Сторон: Заказчик: Подрядчик: Генеральный директор А.И. Петров С.С. Михалков М.П.